工程停工买卖合同可否解除

    一、工程停工买卖合同可否解除(有效期限截止：2020年12月31日)
    工程停工能不能解除合同，要依据停工的原因而定，如果因不抗力因素造成无法开工的，不属于合同违约，不能解除合同，如果无故停工造成工程不能交付的，可以解除合同。
    《中华人民共和国合同法》
    第九十四条?【合同的法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
    (一)因不可抗力致使不能实现合同目的;
    (二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
    (三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;
    (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
    (五)法律规定的其他情形。
    第九十六条?【解除权的行使】当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
    法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
    二、因发包人造成的工期拖延的，承包人可以要求哪些赔偿
    因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。
    根据合同法规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：
    1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
    2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。
    3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。
    4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
    5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
    三、最新资讯(2021年1月1日起生效)
    《中华人民共和国民法典》
    第五百六十三条?有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
    (一)因不可抗力致使不能实现合同目的;
    (二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
    (三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;
    (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
    (五)法律规定的其他情形。
    以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人在合理期限之前通知对方后可以解除。
    以上知识就是小编对相关法律问题进行的解答，工程停工能不能解除合同，要依据停工的原因而定，如果因不抗力因素造成无法开工的，不属于合同违约，不能解除合同，如果无故停工造成工程不能交付的，可以解除合同。如果需要法律方面的帮助，读者可以到法律咨询网进行咨询，法律咨询网有专业的律师为你解答。