| 释义 |
施工合同备案不需要进行了，此时已经完全的取消了备案制度。无论是否招标的施工合同都不需要办理备案。
住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定
为贯彻落实国务院深化“放管服”改革，优化营商环境的要求，住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》作如下修改：
1、删去“订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。
2、删去“在未提交施工招标投标情况书面报告前，建设行政主管部门不予颁发施工许可证”。
一、施工合同的基本内容有哪些？
(1)建设工程施工工程的名称和地点；
(2)建设工程施工工程的范围和内容；
(3)建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期；
(4)建设工程施工工程的质量保修期及保修条件；
(5)建设工程施工工程的造价；
(6)建设工程施工工程价款的支付、结算及交工验收办法；
(7)建设工程施工设计文件及概、预算和技术资料提供日期；
(8)建设工程施工材料和设备的供应和进场期限；
(9)双方相互协作事项；
(10)建设工程施工违约责任。
二、施工合同生效的基本条件是什么？
(一)行为人具有相应的民事行为能力；
(二)意思表示真实；
(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
|