承包人可以申请哪些施工索赔？-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	承包人可以申请哪些施工索赔？
释义	法律分析：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失； 2、工程设计变更导致工期延长的损失； 3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失； 4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
随便看	眉骨骨折是否构成轻伤赔偿多少？眉骨骨折是否构成轻伤赔偿多少眉骨骨折属于轻伤还是轻微伤双侧眉骨骨折算轻伤吗一拳打的眉骨骨折算轻伤吗眉骨骨折轻伤鉴定标准端午节北京限行外地车吗亲生父亲有权认孩子吗 40年产权的房子能落户口吗老人留下的房子怎么过户老人留下的房子怎么过户怎样把孩子的户口迁到上海?？ 40年产权的房子能落户口吗？小孩户口可以迁到爷爷奶奶户口上嘛在上海如何将自己的房子过户给子女老人留下的房子怎么过户 ktv因疫情停业有工资吗 -法律知识 2023年ktv噪音太大应该找哪个部门投诉呢 ktv因疫情停业有工资吗 -法律知识美国穷人怎么交房产税重疾险是否会因“脑胶质瘤”而提高保费？深度昏迷是否一定导致脑胶质瘤重疾险无法理赔？脑胶质瘤是否可以通过投保多个保险来得到保障？女职工卫生费发放规定是什么女工卫生费发放规定 Consecutive sentences Consecutive Sentences consecutive sentencing consecutive voyage charter consecutive voyage charterparty conseil de famile consensual act consensual civil juristic act Consensual, Consent consensual contract consensual jurisdiction consensual juristic act consensus consensus consensus ad idem consensus ad idem consensus as idem consensus facit legem consent consent Consent consent consent decree consent decree consent judgment

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。