| 问题 | 工程师辨认承包方的索赔理由有哪些 |
| 释义 | 1、与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任。 一、承包人要承担逾期竣工的违约责任吗 如果承包逾期竣工，但非承包人所造成的的，那么承包人无需承担逾期竣工的违约责任。当出现合同约定造成工期延误的原因发生时，不可以被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，应该及时口头报告或联系发包人，同时积极采取对应措施，根据合同向发包人提交书面报告，表明造成工期延误的原因，取得申请工期延误的证明。这样一旦发包人要求承包人承担工期延误责任，承包人可以证明工期延误非承包人造成的，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。 二、建筑工程工期索赔报告有哪些规定 建筑工程工期索赔报告的规定： 1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料； 3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。 三、承包合同怎么写才有法律效力 发包方：________(以下简称甲方) 承包方：________(以下简称乙方) 经甲、乙双方充分协商，结合工程具体情况，本着互惠互利的原则，甲方将________工程交与有专业资质的乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》以及国家相关法律、法规特签订本合同，以供双方共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称及规模： 2.工程地点： 3.工程范围：土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分) 4.工程承包性质：包工包料。 二、工程质量、施工进度 1.工程质量：严格按照国家建筑施工规范进行实施，确保工程质量合格，因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。 2.工期进度：核定总工期竣工日期为__年___月___日。 3.乙方必须认真做好安全文明施工，严格按照安全操作规程作业，订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。 4.乙方必须严格按标准化作业，各上岗人员及管理人员必须持上岗证。 三、工程款支付原则 1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。 2.工程款支付： 1)土建材料进场、施工人员到位后，支付总价的__%。 2)钢架结构结顶后，支付总价的__%。 3)竣工验收合格后,支付总价的__%；根据计划工期，延误天暂扣进度款__%，延误__天，暂扣__%，以此类推。 4)总价的_%做为保证金。 四、其他事项 1.在施工中如质量经常出现问题或返工，特别是主体工程质量严格不合格，管理无程序可视为无施工能力，作为违约责任。甲方有权终止合同，另选施工单位。 2.工程进度：工期进度完不成，视为违约，负违约责任。 五、补充条款 六、合同生效 1.本合同自双方签字盖章后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。 2.本合同一式贰份，双方各执壹份。 甲方（公章）：乙方(公章）： 法定代表人(签字)：法定代表人（签字）： __年__月__日__年__月__日 【本文关联的相关法律依据】 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第二十一条规定，承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。