施工现场停电可以索赔吗？-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	施工现场停电可以索赔吗？
释义	法律分析：工程如果因发包人原因造成停工的，无论停工多长时间，只要造成承包人损失的，承包人都可以要求赔偿。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
随便看	老公出轨怎么找证据让他净身出户婚内出轨怎么让对方净身出户男人出轨了怎么才能让他净身出户怎样让出轨男方净身出户老公出轨怎么才可以让他净身出户男人出轨可以让他净身出户吗？男人出轨后如何让他净身出户？男人出轨如何让他净身出户老公出轨了，怎样让他净身出户男人出轨过了怎么才能净身出户的老公出轨怎么才能让他净身出户怎样可以让男方净身出户吗？遭遇老公出轨，如何应对与解决？女方在怀孕期间可以离婚吗？妇女怀孕期间可以提出离婚吗？怀孕期间离婚可以吗? 怀孕期间能离婚么？在怀孕期可以离婚吗怀孕期间是不是可以离婚可以在怀孕期间离婚吗女性怀孕时能否离婚？妇女在怀孕期间能主张离婚吗？女人怀孕是否可以离婚女方在怀孕期间可以离婚吗？怀孕期间可以离婚的吗 ontology of law onus onus of proof onus of providing evidence in administrative proceedings onus probandi Onus Probandi OPANAL OPEC OPEC agreement on production levels open open a case open accession clause open account open account trade open a court session Open Adoption open adoption open-air gathering open-air meeting open a letter of credit open an account open arbitration open ballot open charge open charter

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。