| 问题 | 工程没干完合同算违约吗？ |
| 释义 | 工程未完工合同算违约，违约金需合同约定。发包人需提供条件和支付工程款，否则需赔偿停工、窝工等损失。违约金上限可约定，但不限制实际损失赔偿责任。《民法典》规定违约金低可增加，高可适当减少。约定违约金具惩罚性。工程需通过书面协议，约定权利义务和违约金，避免争议。 法律分析 一、工程没干完合同算违约吗? 工程没干完合同算违约，建筑工程施工合同承包方违约可以要求其承担一定的违约责任，确定违约责任可以通过违约金的方式来要求承担。在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。 如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。 二、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少? 违约金是由合同当事人约定的概念，如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金的范畴，是否设定，如何设定亦取决于合同当事人的决定，法律并不进行干涉。需要注意的是，约定违约金上限并不意味着违约方的违约赔偿责任即以该上限为准。 《民法典》第585规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”根据该规定可以看出，即使合同中约定了违约金(包括上限)，如果违约金不足以弥补因违约行为给守约方造成的损失，守约方也是可以要求增加的。也就是说，违约金或者违约金上限是不能完全限制违约方所需承担的损失赔偿责任的。按照《民法典》第585条第2款规定，如果违约金高于守约方的实际损失，违约方也可以要求降低，只不过需要达到“过分高于”的程度才会被允许予以调整。这体现了违约金的惩罚性特点。 在当代的社会，现在如果要建设一项工程的话，那么必须是通过书面签订协议的方式来完成。只有这样的话，才能够固定双方当事人的一些权利和义务，避免事后发生争议而无法解决，其中就可以约定违约金。 结语 工程未完工属于合同违约行为，承包方应承担相应责任。建筑工程施工合同约定了违约金作为一种违约责任的补偿方式。发包人的主要义务包括提供必要条件和支付工程款项等。如发包人未按约定提供条件或支付款项，承包人可要求赔偿停工、窝工等损失。违约金上限由合同双方约定，但不意味着违约方的赔偿责任以此为准。根据《民法典》规定，违约金过高或过低都可请求调整。约定违约金的目的是惩罚违约方并弥补守约方的损失。因此，在工程建设中，约定违约金是确保合同履行的重要方式之一。 法律依据 中华人民共和国民法典：第十八章 建设工程合同 第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。 发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。 合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。 中华人民共和国建筑法（2019修正）：第三章 建筑工程发包与承包 第一节 一 般 规 定 第十五条 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。 发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。 中华人民共和国招标投标法（2017修正）：第五章 法律责任 第六十条 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。 因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。