| 问题 | 项目停工工程款如何索赔,临时停工损失的计算 |
| 释义 | 一、项目停工工程款如何索赔 1、项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题。 2、如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。 二、临时停工损失的计算 1、人工停工费的计算。 发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。 2、机械停工的计算。 根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的 (1)折旧费, (2)大修理费, (3)经常修理费, (4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。 3、造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点： (1)对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。 一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。 对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应拒绝赔偿。 只有现场地质条件确与发包方提供的地质资料不符,出现的情况又是有经验的承包方所不能预见的,这时才能对因地质条件变化而停工造成的人工窝工、机械闲置进行补偿,但不计利润,并且对处理该情况所采取的具体措施支付费用。 (2)对于因地下构筑物和文物等障碍物引起的停工,障碍物必须是施工图纸和发包方提供的资料中未进行说明的,且是承包方不能预见的,造价工程师才能对停工引起的人工窝工、机械闲置和处理费用予以确认。 我们可以了解到对于工程实施停工是属于违约的行为，对方是可以要求索赔的，双方可以进行协商，如果协商不成的话只能申请法院解决了。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。