| 问题 | 满足什么条件可以进行工程竣工验收 |
| 释义 | 根据我国法律法规的相关规定，下列的建设工程必须实行监理：（一）国家重点建设工程；（二）大中型公用事业工程；（三）成片开发建设的住宅小区工程；（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（五）国家规定必须实行监理的其他工程。风险提示：实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。 建设工程竣工验收应当具备什么条件 建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。风险提示：建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。 施工方不配合进行工程竣工验收能索赔吗？ 施工方不配合验收造成损失的，可以主张赔偿。1、施工方是有配合进行工程竣工验收义务。如果建筑工程合同中，明确要求施工方配合建设单位验收工作的，那么施工方就有义务配合，如果不配合验收的，建设单位可以按照合同约定要求施工方赔偿损失。2、若建筑工程合同无约定或约定不明的，建设单位应当及时向施工方法协助验收通知，阐明厉害关系。在通知约定的合理时间后，施工方依然未予以配合的，发包人应当及时收集相应证据资料，通过法院诉讼的方式追偿。3、即便施工方在工程竣工后仍找借口不配合验收的，那么工期到后，施工方仍没有配合验收的，实则就表示建筑工程尚未完全，施工方违约，需要承担违约责任。建设单位可以收集相关证据资料，要求赔偿。风险提示：通常情况下，只要竣工验收完毕且验收合格的，建设单位才会将相应的工程款支付给施工方，未经竣工验收的，建设单位可不支付工程款。因而，甚少施工方会不配合进行竣工验收。 在竣工验收前已投入使用的过程，能否以未经竣工验收拒付工程款？ 不能以工程未经过竣工验收拒付工程款。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据我国法律法规的相关的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，如果是建设工程未经竣工验收，发包人就擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。风险提示：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 建设工程竣工验收后，发包人不付款，承包人能否拒交工程? 建设工程竣工验收后，发包人不付款，承包人可以拒交工程。(1)示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后14日内将竣工工程交付发包人，可见交付工程的前提条件就是发包人支付工程款;(2)法律虽然没有直接规定，承包人可以留置建设工程，但是《民法典》明确规定建设工程合同属于加工承揽合同，而加工承揽合同符合留置的规定;(3)最高院关于“优先受偿权”的《司法解释》规定，承包人可以按照程序对建设工程主张“优先受偿权”，占有也是保证“优先受偿权”的一种措施;(4)建设工程作为一种特殊的产品，承包人履行了合同的主要义务，如果发包人财务情况恶化、丧失商誉、怠于履行付款义务、转移财产等，承包人也可以行使不安抗辩权，对建设工程实施占有。风险提示：拖欠工程款的注意事项：1、交涉、要回要及时。交涉、要回的方法很多，口头的、书面的都可以，尤其是在通信、交通日益发达的今天，及时交涉、要回，就有机会早日解决问题，就能减少施工企业可能遭受的损失，而且还有利于继续履行合同。2、收集证据要及时。首先是能够保全证据。其次是便于分析案情和作出判断，律师分析判断案情是否准确，与手中掌握的证据材料是密不可分的，因而越早掌握证据就越具主动性;最后是有利于及时采取何种对策或者措施，解决拖欠工程款纠纷的过程漫长而复杂。3、申请支付令或者提出起诉(包括申请仲裁)。 工程在竣工验收之前发包人已经投入使用的，竣工日期如何确定？ 1、以转移占有建设工程之日为竣工日期。2、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 该内容由 陆洋律师 和 律说律答 共创回答 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。