网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 工程项目未经正式验收程序,发包方提前使用的,如何处理?
释义
    根据《民法典》的规定,建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
    建设工程的竣工验收:
    建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。
    相关法律规定
    《民法典》第七百九十九条,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。
    因发包人的原因致使工程停建如何解决,发包方原因停工
    因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    【法律依据】
    《民法典》第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    工程发包方的法律责任是什么
    工程发包方的法律责任是:
    1、做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。
    2、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。
    3、对工程质量、进度进行检查。
    4、组织验收。
    5、支付价款,接收工程。
    6、交付使用。
    退回补充侦查的程序,如何做
    退回补充侦查的程序是检察院认为需要补充侦查的,可以退回公安机关,也可以自行侦查;检察院退回公安机关补充侦查的,应当分别制作继续侦查提纲或者补充侦查提纲送至公安机关;公安机关应当在一个月以内补充侦查完毕。
    取保候审到期,如何处理?
    取保候审期满后,会根据实际情况变更被取保候审人的强制措施,或者解除取保候审。根据法律规定,取保候审即将到期的,执行机关应当在期限届满十五日前书面通知决定机关,由决定机关作出解除取保候审或者变更强制措施的决定,并于期限届满前书面通知执行机关。
    单方事故调查的项目有什么,eod项目是什么意思
    单方事故调查的项目包括:项目时间、地点、型号、历史、事故情况、报告信息等。如果单方交通事故只造成自己车辆损坏,驾驶员应迅速将车辆移至不妨碍交通的地方,并在报警的同时向保险公司报案。保险公司将派人到现场处理,或通知当事人直接到保险公司理赔。
    【法律依据】
    《道路交通事故处理程序规定》第二十四条,交通警察适用简易程序处理道路交通事故时,应当在固定现场证据后,责令当事人撤离现场,恢复交通。拒不撤离现场的,予以强制撤离。当事人无法及时移动车辆影响通行和交通安全的,交通警察应当将车辆移至不妨碍交通的地点。
    
     该内容由 陆洋律师 和 律说律答 共创回答
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 20:23:11