| 释义 |
工程欠款纠纷可以直接起诉。但原则上应当与发包人协商，协商不成的，应当向法院提起诉讼。提起诉讼的必要条件：
1、准确选择被告在提起诉讼时，只要选择发包人，任何承担连带责任担保方式的当事人，包括一人或多人作为被告或共同被告，选择的首要标准或前提条件是具有支付能力；
2、证据资料必须充分，由于周期长、投资大，施工合同多为隐蔽工程和专业性强，因此，我们必须在诉讼前尽最大努力收集、整理和分析证据；
3、准确合理的诉讼请求为了保证诉讼后利益的最大化，当事人提起拖欠承包工程款的诉讼请求时，应当尽可能同时提出拖欠承包工程款的优先受偿权；
4、诉讼请求范围可主张违约金、停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料及构件积压等损失及实际费用。
一、建筑工程承包出现事故谁承担责任呢
建筑工程承包出去后是承揽关系，承包方雇佣人员出问题，由雇主承担责任，也就是承包方承担责任。
但是因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、发包人的责任
1、超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。
2、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
3、工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。
4、未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。
5、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。
|