| 问题 | 雨天工期延误的规定 |
| 释义 | 具体要看合同中有无明确约定是否有不可抗力这一条，首先，要看天气问题是否属于不可抗力。不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 界定不可抗力由不能预见、不能避免、不能克服三要素构成。其次，下雨天气并不属于不可抗力。通常情况下，合同约定的工期应当包括下雨天气在内，虽然不能完全避免，但是一般的下雨天气并非不能克服，除非该下雨天气属自然灾害或确属暴雨无法施工，否则，不能以不可抗力作为免除其部分违约责任的事由。 工期顺延是指下雨等自然因素，还有就是停水、停电等导致停工原因，签订工期顺延合同之后，就可以保护施工方的免受合同违约的责任。 夏天是多雨的季节。特别是我国的南方省市地处经典的亚热带季风气候，西北太平洋副热带高压大气环流输送的雨水源源不断。 全国各地一到七月几乎都会下雨。只要一下雨，工程建设肯定会受到影响。 工程建设施工是有一个工期的，因为下雨而导致工期延误的事情常常存在。业主就会在工期延误上做文章，死抓着工期延误房子没按规定时间交上来要承包单位进行赔偿。 法律依据 《中华人民共和国合同法》 第一百一十七条 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 第一百一十八条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第六条规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。