| 问题 | 工程款是否包括人工费 |
| 释义 | 法律分析：工程款包括人工费。如果是总包工程，工程款一般包括人工费、材料费、机械费、措施费；如果是劳务分包，则一般只有人工费；在实践中，按照支付阶段的不同，工程款通常可分为预付款、进度款、竣工结算款以及质保金。 一、工程验收后甲方不结算怎么解决 工程验收后甲方不结算的解决办法： 1、承包商可以与发包人确认无争议部分的项目成本，并列出有争议的项目，发包人没有协商的诚意，承包人应尽快对整个竣工结算成本或有争议的部分提起诉讼或申请仲裁； 2、要求发包人支付工程款和工程实际交付之日起计算的拖欠工程款的利息，以避免不断拖延； 3、在签订施工合同时，发包人应当提出竣工结算审查意见，否则视为认可竣工结算报告，一旦发包人延迟审查竣工结算报告，承包人可以要求发包人按照计算的竣工结算成本支付工程款。 二、工程质量保证金的比例为多少 建筑工程质量保证金的比例是3%。保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。项目工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷进行维修的资金。项目工程质保金按项目工程价款结算总额乘以合同约定的比例由建设单位从施工企业工程计量拨款中直接扣留，且一般不计算利息。施工企业应在项目工程竣工验收合格后的缺陷责任期内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位申请返还工程质保金。建设单位应及时向施工企业退还工程质保金。 三、工期顺延怎么索赔 工期顺延索赔方法有： 1、建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不得超过实际损失的30%； 2、协商不成的，可以向法院起诉。 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用： 1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。 2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。 3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。 4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。 5、物价上涨的产生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。 法律依据：《民法典》第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。