| 问题 | 承包工程发生事故应由谁承担责任 |
| 释义 | 建筑工程承包责任分配原则及法律依据。承包方违约责任包括不按设计图纸施工、使用不合格材料；发包方违约责任包括提供设计缺陷、不合格材料、直接指定分包人。发包人有权要求施工人修理或返工，施工人逾期交付应承担违约责任。如发包人未提供原材料等，承包人可顺延工期并要求赔偿停工等损失。若因发包人原因停建、缓建，发包人应赔偿承包人的损失和实际费用。法律依据为《民法典》第八百零一条至第八百零四条。 法律分析 建筑工程承包出去后出现事故一般由承包方承担责任。施工方不按照设计图纸施工的、使用不合格或不合约定的建筑材料的，工程事故责任由承包方承担；发包人提供的设计有缺陷的、发包人提供的建筑材料不合格的、发包人直接指定分包人的，工程事故责任由发包方承担。法律依据：《民法典》第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 拓展延伸 承包工程事故责任分析及法律责任扩展 在承包工程发生事故时，责任的归属是一个复杂的问题。首先，需要考虑施工方是否存在违约行为，如是否按照合同约定进行施工、是否采取了必要的安全措施等。其次，监理方在事故中是否存在监管不力的情况，如是否及时发现并采取措施防止事故发生。此外，如果事故与设计方案或材料质量有关，设计方和供应商也可能承担一定的责任。 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，当事故责任无法明确时，法院会根据事实和相关证据进行综合判断。在判定责任时，法院会考虑各方的过失程度、违约情况以及造成的损失等因素。对于违约方，法律会规定相应的赔偿责任，包括损失赔偿、停工整改等。 因此，承包工程事故责任的分析需要综合考虑各方的行为和责任，以及法律法规的规定。在实际操作中，建议各方在合同签订时明确责任分工、加强监管和安全措施，并及时保留相关证据，以便在事故发生时能够更好地维护自身权益。 结语 根据上述情况，建议在承包工程中，各方应明确责任分工、加强监管和安全措施，以避免事故发生。当事故责任无法明确时，法院将根据事实和相关证据进行综合判断，并考虑各方的过失程度、违约情况以及造成的损失等因素。违约方将承担相应的赔偿责任，包括损失赔偿、停工整改等。因此，合同签订时应明确责任分工，并保留相关证据，以维护自身权益。 法律依据 中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第六十七条 承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。 中华人民共和国建筑法（2019修正）：第四章 建筑工程监理 第三十五条 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。 中华人民共和国建筑法（2019修正）：第四章 建筑工程监理 第三十三条 实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。