网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
工程协议发包违约有哪些责任
释义
法律分析:
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
随便看
遗产房屋过户手续有新规吗
配偶能分多少遗产
遗产 配偶与子女比例?
2023年派出所不办事可以找谁投诉
疫情期间派出所打电话询问行程 -法律知识
疫情期间派出所打电话询问行程?
2023年婚姻法已经作废了吗
如果社保还没交满就去世了怎么办 -保险
上门催收可以报警么?
工程款拖欠不发工资怎么办
可剥夺父母监护权的情形有哪些
董事会的职责有哪些?
欠了银行10000产生什么后果
网贷欠了一百万要坐牢吗
酒驾吹105态度良好怎么处罚?
欠了信用卡110万现在还不起有什么后果
欠了银行115万有哪些严重后果
欠了银行51万会有什么后果
拖欠了银行115万无力偿还会怎么样
如何打印社会保险证明
被限制高消费可以租车么?
被限制高消费可以租车么?
被法院限制高消费什么原因
被法院限制高消费是怎么回事?
法院判限制高消费啥意思?
exchange of reinsurance
exchange of stocks
exchange of territory
exchange of unequal values
exchange parity
exchange price
exchange quotations
exchange rate
exchange rate of RMB
exchange rate risks
exchange rate system
exchange restrictions
exchange slip
exchange stabilization fund
exchange surrender certificate
exchange tax
exchange theory
exchange transactions
exchequer
excisable
excise
excise
excise drawback
excise duty
excise office
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/6/29 9:01:15