| 问题 | 工期顺延包括哪些情况 |
| 释义 | 工期顺延包括哪些情况：发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备；发包人没有及时向承包人提供施工资金；发包人突然变更施工计划等各种情形。 一、工程不可抗拒暴雨损失谁承担 工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况如下：1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人，人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料，和待安装设备的损害，由发包人承担；2、发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3、承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；4、停工期间，承包人应发包人要求，留在施工现场的必要管理人员，及保卫人员的费用，由发包人承担；5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 二、根据施工合同标准项目一切险的被保险人应为 根据标准施工合同工程一切险的被保险人应是发包人和承包人。建筑合同也称为“项目合同”或“承包合同”。是指发包人与承包人为完成约定的建筑安装工程施工任务，明确双方权利义务关系而进行的书面协商。签订施工合同时，必须遵守国家法律和政策，有经批准的承包工程初步设计和总预算。承包工程所需的投资和材料已列入国家计划，双方有能力履行合同，以保证施工合同的可行性。 三、工程质量有问题需要什么证据，如何预防工程质量问题 工程质量有问题需要证据：搜集建筑工程合同，人证，物证等。 如何预防： 1、发包人应当对《建设工程施工合同》引起充分重视。 在签订合同时，一定要重视合同条款如施工要求、工期、付款条件、工程质量标准、验收标准及违约责任的设计。很多客户一直认为签订合同是无用的，认为这种违约之类的倒霉事情是不会发生在自己身上的，或者认为委托律师介入会增加公司成本。这是一种理解上的误区，合同签订的最直观的效果是双方当事人对权利义务有一个清晰的认识，从而会按照大家约定的条款来完成工作，有一种督促的作用;另，若当事人持有一份的合同，对于日后一旦用法律手段维权，法院也有判决的依据，从而最终会保障当事人的权益。 2、发包人应保存好施工过程中的书面证据。 一般的施工合同会约定设计施工图纸的要求，比如双方应当对施工图纸进行会审，双方确认无误后，由双方代表在图纸上签字，而承包方将严格按照施工图纸施工，因此施工图纸就是案件认定的“主要证据”，法院在审理过程中会依据施工图纸来认定敦是敦非。 3、发包人应对质量不合格标准有个专业的认定 不管是法院还是律师都不可能全面了解建筑设计的专业问题。这就要求发包人在主张承包人施工质量不合格时，要指出施工质量的具体问题在哪里，以屋顶漏水为例，则要求具体指出是屋顶哪个部位是漏水，并且指出漏水原因主要是哪些，是原材料有问题还是施工过程中偷工减料，故意减少施工程序，导致施工后不牢固而出现瑕疵。另外，建筑施工会有行业标准与国家标准，这也要求发包人与律师详细讨论关于此类标准在应用时的相关问题，从而让律师能够得出一个全面而有效的诉讼方案。 4、发包人要习惯使用书面沟通方式。 一旦发包人发现质量出现问题，就应当果断书面发函给承包人，提出自己的意见。发函的作用一是告知，二是证据保全。有很多客户表示自己一直在与承包人沟通，但都是电话沟通，这种情形法院一般都会以证据不足而不予认定，但若是客户能提供书面证据则效果往往就不同了。 【本文关联的相关法律依据】 《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。