| 问题 | 工程质量纠纷起诉书范本 |
| 释义 | 本文为一份工程质量纠纷起诉书，原告为**市**溶剂有限公司，被告为**市建筑工程三公司**分公司。原告请求法院判决被告交付工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元，赔偿经济损失1707065.77元，并要求被告承担诉讼费等。文章详细描述了双方签订的合同约定、被告的违约行为以及原告的经济损失，并要求对工程进行鉴定。原告认为被告的违约行为应承担违约责任并赔偿损失，因此请求法院判决。 法律分析 工程质量纠纷起诉书 原告：**市**溶剂有限公司 法定代表人：申**经理 被告：**市建筑工程三公司**分公司 法定代表人：尤**经理 诉讼请求 1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元; 2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额); 3、诉讼费等由被告承担; 事实与理由 二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：“土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工，也没有正式交工验收，有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下，原告于2005年5月19日点火试车，至此被告又延期60日，被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中，原告发现该工程存在严重的质量问题，但被告也不按照合同约定尽维修责任，导致原告产出废品损失439732.10元，工程维修损失124013.67元，停产损失1143320元，共计损失1707065.77元。另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题，致使工程多处出现塌方和裂纹，给原告造成巨大经济损失。为此，原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定，其损失另行计算。 综述：被告不讲诚信，一再违反合同，是严重的违约行为，应当承担违约责任，造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。 此致 **县人民法院 具状人：**市**有限公司 二00八年x月二十三日 结语 经过审慎考虑，我们认为被告在工程质量纠纷中的行为严重违约，应承担相应责任并赔偿原告的损失。我们特向法庭提起诉讼，请求依法判决被告向原告交付全部工程图纸及支付逾期交工的违约金60万元，并赔偿经济损失1707065.77元。我们希望法庭能保护原告的合法权益，维护公正正义。谢谢！ 法律依据 中华人民共和国政府采购法（2014修正）：第一章 总 则 第四条 政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。 中华人民共和国促进科技成果转化法（2015修正）：第二章 组织实施 第十五条 各级人民政府组织实施的重点科技成果转化项目，可以由有关部门组织采用公开招标的方式实施转化。有关部门应当对中标单位提供招标时确定的资助或者其他条件。 中华人民共和国民法典：第十八章 建设工程合同 第八百条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。