问题 | 建筑工程索赔条件有哪些? |
释义 | 建筑工程索赔要具备的条件如下: 1.构成施工项目索赔条件的事件发生; 2.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接经济损失; 3.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; 4.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 建筑工程索赔费用有哪些索赔的时限? 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》规定,承发包双方互相索赔的时限为30日,过期不索赔对方不再承担任何责任。 该30天为除斥期间,过期产生的法律后果是直接丧失了索赔的实体权利,对方不在承担任何责任。即使权利人有权在诉讼时效期间内起诉,但因为实体权利已经丧失,法院不会保护权利人的实体权利。 工程索赔条件 工程索赔成立的条件: 1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2.因工程变更,造成时间和费用的损失。 3.缩短工期而造成承包人的费用增加。 4.非承包人的原因暂时停工。 5.延期支付造成承包人的损失。 6.不可抗力。 市区内建筑工程高空坠物有哪些危害 市区内建筑工程高空坠物的危害是造成来往行人的安全。 人体骨头可以承受的极限是200公斤到500公斤,从中高楼层扔一个鸡蛋下来,虽然理论上没有达到骨折的极限,但是砸在头上,也可能导致行人脑震荡或者颅内出血死亡。 建筑工程发包方的主体是指谁? 有独立财产,能够对外独立承担民事责任的民事主体都可以成为发包方,包括法人单位、其他组织、公民、个体工商户、个人合伙、联营体等。 工程索赔的法律依据是什么? 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 该内容由 吴赞业律师 和 律说律答 共创回答 |
随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。