网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 工期延期时间该怎么计算?
释义
    承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。
    当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。
    一、建筑工程索赔的流程是怎样的
    1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
    二、工程延期索赔怎么处理
    工程延期索赔处理方式如下:
    1、及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属;
    2、督促批复部门对各有关细节应做详细记录,并由驻地工程师签认;
    3、与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。
    工程工期延误的处罚如下:
    1、承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;
    2、发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。
    【本文关联的相关法律依据】
    根据《建设工程司法解释二》第6条规定:当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/1 4:06:01