网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 如何在工期方面申请延长?
释义
    建工企业申请工期延期应事先约定并确认,即使未取得签证确认,只要能证明按合同约定申请延期且符合合同约定,法院将支持延期主张。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》,当事人约定未在期限内提出延期申请视为不延期,但发包人同意延期或承包人提出合理抗辩除外。
    法律分析
    2022年建工企业如何申请工期延期呢
    2020年建工企业申请工期延期应当事前约定并经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
    《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》
    第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
    拓展延伸
    延长工期申请的具体步骤和要点
    延长工期申请的具体步骤和要点需要注意以下几个方面。首先,确保及时向相关方面提交书面申请,说明延期的原因和具体时间。其次,提供充分的证据支持,例如工作进展报告、相关文件和合同等。同时,与相关方面进行沟通和协商,明确双方的期望和条件。此外,合理安排工期延长所需的资源和预算,并与相关方面进行协调。最后,及时跟进申请进展,保持良好的沟通和合作关系。总之,延长工期申请需要细致的计划和准备,确保申请的合法性和可行性,以达到双方的共同利益。
    结语
    建工企业申请工期延期需遵循一定程序。应提前与发包人或监理人协商,并通过签证等方式确认延期事宜。即使未获确认,如能证明按合同规定及时申请延期且符合合同约定,法院仍会支持承包人主张工期顺延。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》,当事人约定未及时申请工期顺延的,可按约定处理,但发包人同意延期或承包人提出合理抗辩的除外。申请工期延期时,应及时提交书面申请,说明原因、时间,并提供充分的证据支持。同时,与相关方面沟通、协商,明确期望和条件,合理安排资源和预算。跟进申请进展,保持良好的沟通和合作关系,确保申请的合法性和可行性,实现双方共同利益。
    法律依据
    《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/27 0:05:34