| 释义 |
律师分析：
竣工日期是当施工开始到完成施工最终所用的时间。竣工日期的确定对后续工程结算十分重要，依据相关法规，如果建设合同是没有约定竣工日期的，竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期，合同有竣工日期结算方式的按照合同履行约定。
【法律依据】：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第九条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
|