| 释义 |
按以下方式确定建设工程竣工日期：
1、如工程验收合格，以验收合格日为竣工日期；
2、承包人已提交验收报告而发包人拖延的，以承包人提交日为竣工日期；
3、未验收时，以发包人转移占有工程日为竣工日期。
工程款利息起算日为工程交付日，若未交付，则为提交结算文件日，若未交付未结算，则为当事人起诉日。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国民法典》第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
|