| 释义 |
法律主观：
工期顺延和工期延误的区别是工期顺延是承发包双方根据法律及合同约定，对工期延误这一事实状态所作的变更，一般不需担责。而工期延误可能能获得顺延或按合同约定由延误的过错方承担相应的法律责任。
法律客观：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
|