| 问题 | 关于窝工费索赔的规定 |
| 释义 | 窝工费索赔规定：承包方进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失，应由发包方负责。窝工费包括现场施工机械停滞费、工人工资和周转性材料费。 法律分析 窝工费索赔的规定如下： 1、窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。 2、窝工费包括现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。 拓展延伸 窝工费索赔的条件和程序 窝工费索赔的条件和程序通常涉及以下几个方面。首先，要求索赔的人必须是受雇于雇主的员工，且受雇期间有未支付的窝工费。其次，索赔人需要能够提供相关的工作记录、工资单或其他证据来证明窝工费的存在和金额。接下来，索赔人需要向劳动监察部门或劳动仲裁机构提出书面申请，并提交相关证据。劳动监察部门或劳动仲裁机构将会对申请进行调查和审理，并作出裁决。如果裁决有利于索赔人，雇主将被要求支付相应的窝工费。索赔人可以根据裁决结果选择是否接受或上诉。请注意，具体的条件和程序可能因地区和法律规定而有所不同。建议在具体情况下咨询专业律师或劳动法律顾问以获取更准确的信息和指导。 结语 窝工费索赔的条件和程序通常涉及以下几个方面。首先，要求索赔的人必须是受雇于雇主的员工，且受雇期间有未支付的窝工费。其次，索赔人需要提供相关证据证明窝工费的存在和金额。接下来，向劳动监察部门或劳动仲裁机构提出书面申请，并提交相关证据。调查和审理后，裁决有利于索赔人则雇主需支付窝工费。请咨询专业律师或劳动法律顾问以获取准确信息和指导。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 《中华人民共和国民法典》第八百零四条 【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。