释义 |
法律分析: 工程合同中的工期纠纷是指双方当事人因对施工合同中的开工日期、竣工日期以及对工期顺延的情形的认定有出入而产生的相关纠纷,发生此类纠纷时,当事人可以先进行就相关事宜进行协商。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。 |