| 释义 |
法律主观：
期房无法按期交付时，根据2021年施行的《中华人民共和国民法典》和《最高人民法院关于审理 商品房买卖 合同纠纷案件 适用法律若干问题的解释》第十五条的规定，购房者一般不能马上要求解除合同。双方应首先确定不能按期交房的原因，如确属开发商方面的责任，购房者应给开发商三个月的宽限期，让开发商在该宽限期内 继续履行合同 ，当开发商在宽限期内仍不交房时，购房者有权解除合同，并要求开发商 承担违约责任 。
法律客观：
《商品房销售管理办法》第三十条 房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
|