建设工程未经竣工验收擅自使用的法律责任有哪些-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	建设工程未经竣工验收擅自使用的法律责任有哪些
释义	（一）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，承发包双方在法定的责任范围内承担相应的民事责任建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承发包双方应承担什么样的民事法律责任？既有法律法规的规定过于泛泛，《解释》明确了这个问题，即建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，部分免除承包人的质量责任，发包人就擅自使用部分的除地基基础和主体结构以外的质量问题承担责任，并且自工程转移占有之日视为实际竣工日期。（二）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承包人的部分质量责任免除，但承包人仍应在法定的质量责任范围内承担民事责任《解释》第十三条的规定，明确了工程未经竣工验收擅自使用的，承发包双方的责任范围，包含两层意思：一是承包人的部分质量责任免除，即发包人仅对未经竣工验收擅自使用部分的质量问题承担责任；二是建设工程合理使用寿命内地基基础和主体结构的质量责任不管发包人是否未经竣工验收擅自使用，均由承包人负责。一、工程合同工期计算方法为建设工程合同工期的计算方法如下：一、开工日期： 1、合同中约定具体的日期作为开工日期； 2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期； 3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期； 4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。二、竣工日期： 1、以双方确认的日期为竣工日期； 2、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日作为竣工日期； 3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； 4、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
随便看	后排不系安全带罚款谁缴纳后排不系安全带怎么处罚不交会怎么样后排不系安全带罚款在哪里交高速后座不系安全带要罚款吗坐在后排不系安全带要罚款吗坐别人车未系安全带去哪里交罚款后排座没扣安全带罚款哪里交后排不记安全带罚款怎么交副驾不系安全带罚款在手机哪里交后排不系安全带应该怎么处罚2023 后排安全带不系怎么处罚后排未系安全带罚款在哪里交后排不系安全带如何处罚2023 后排不系安全带如何处罚后排未系安全带罚款不交可以吗上高速后排不系安全带罚款吗后排乘客不系安全带如何处罚江苏副驾驶不系安全带怎么处罚会被拍到？城市道路后排不系安全带怎么处罚乘客没系安全带罚款多少后排座没系安全带应该处罚谁上海后排不系安全带怎么处罚高速上后座不带安全带罚款吗后排不系安全带对驾驶员处罚吗后排不系安全带处罚车主还是乘客 penal sanction penal section penal sentence penal servitude penal servitude for a fixed term penal statute penal statutes penal stipulation penal sum "penal" terms penalties in financial administration penalties in financial management penal tribunal penalty penalty penalty penalty clause penalty decision surplus staff members surplus value Surprise surprise attack surprise audit surprise witness surrebut

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。