| 释义 |
法律主观：
如果 施工合同 无约定或者约定不明的，则适用法定原则。 (一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。 (二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 (三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 《最高人民法院关于审理 建设工程施工合同纠纷 案件适用法律若干问题的解释》第14条规定： (一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。 (二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 (三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
法律客观：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释》第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： (一) 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； (二) 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； (三) 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
|