| 问题 | 工程窝工怎么索赔 |
| 释义 | 法律分析：一、工程窝工怎么索赔 1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。 2、《中华人民共和国民法典》 第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 二、工程停工索赔条件有哪些 索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有： 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失; 2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失; 3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加; 4、发包人延期支付期限造成承包人的损失; 5、非承包人的原因导致工程的暂时停工; 6、物价上涨，法规变化及其他。 三、工程质量监督机构的主要职责 (一)贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准。 (二)制定工程质量监督管理的有关规定和措施并组织实施;编制建设工程质量监督管理规划及年度计划。 (三)制定工程竣工验收备案管理的有关规定和措施并组织实施;编制工程竣工验收备案管理规划及年度计划。 (四)依据法律、法规、规章和工程建设强制性标准，对建设工程质量实施日常监督和专项检查。 (五)对建设单位组织的建设工程竣工验收实施监督。 (六)对建设工程竣工验收备案工作实施监督管理，并实施委托范围内竣工验收备案工作。 (七)对工程监理企业实施监督管理。 (八)对工程质量检测机构(包括企业内部试验室)实施监督管理。 (九)参与工程质量检查员的培训、考核、注册、年审等工作。 (十)建设工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。 (十一)在工程保修期内对保修工作进行监督。 (十二)对工程质量监督系统的工程质量投诉工作进行指导，受理对工程质量问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理。 (十三)参与工程质量事故的调查、仲裁和处理。 (十四)负责墙体材料改革和建筑节能、粉煤灰综合利用的发展与应用管理工作。 法律依据：《中华人民共和国民法典》 第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。