| 问题 | 工程施工违约金一般是多少 |
| 释义 | 《民法典》第五百八十五条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 从以上内容中我们可以看到，约定违约金具有如下特征： （1）违约金的数额是双方预先确定的； （2）违约金是—种违约后的补救措施； （3）违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。 一、工程延期的原因 （1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。 （2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。 （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。 （4）设计变更和工程量增加的。 （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。 （6）发生不可抗力。 （7）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。 二、工程施工的会计处理 1、本科目核算企业（建造承包商）实际发生的合同成本和合同毛利。 2、本科目应当按照建造合同，分别“合同成本”、“间接费用”、“合同毛利”进行明细核算。 3、工程施工的主要账务处理 （一）企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等其他直接费用，借记本科目（合同成本），贷记“应付职工薪酬”、“原材料”等科目；发生的施工、生产单位管理人员职工薪酬、固定资产折旧费、财产保险费、工程保修费、排污费等间接费用，借记本科目（间接费用），贷记“累计折旧”、“银行存款”等科目。 月末，将间接费用分配计入有关合同成本时，借记本科目（合同成本），贷记本科目（间接费用）。 （二）根据建造合同准则确认合同收入、合同费用时，借记“主营业务成本”科目，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记本科目（合同毛利）。 （三）合同完工时，将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲，借记“工程结算”科目，贷记本科目。 4、本科目期末借方余额，反映企业尚未完工的建造合同成本和合同毛利。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。