| 问题 | 但实际干了一年超期6个月,我的合同上没有超期说明,请问能否讨到延期款吗,我该怎么做? |
| 释义 | 工期顺延的条件：1、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；2、发包人未按合同约定支付工程款的；3、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；4、设计变更，导致工程量增加的。《建设工程价款结算暂行办法2014》第十条《建设工程价款结算暂行办法2014》第十条《建设工程价款结算暂行办法2014》第十条（一）施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（二）在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。（三）工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。 你好，彭律师，我从事水电工程。原工程工期为6个月，但实际工期为6个月。我的合同没有逾期说明。你能拿到延期款吗？我该怎么办？谢谢你 如果是工程工期的延期申请，个人建议是在事件发生后的14天内提交申请，因为一般的建设合同中规定此类的规定，不是14天就是28天。《中华人民共和国民法典》 第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 你好，彭律师，我从事水电工程。原工期为6个月，实际工期为6个月。我的合同没有过期说明书。我能得到延期款吗？我该怎么办？谢谢你 如果是工程工期的延期申请，个人建议是在事件发生后的14天内提交申请，因为一般的建设合同中规定此类的规定，不是14天就是28天。《中华人民共和国民法典》 第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 是包工包料的那种,现在工程已经完工4个月了,一直没有拿到钱,现在我该怎么办？ 包工包料干的活不给钱的，如果是发包方不给钱，则施工单位可以向发包方催告其在合理的期限内支付工程款，如果发包方拒绝支付的，施工单位可以向法院提起诉讼。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 有个工地工期是6个月的现在拖了两年天天改来改去增加的到现在还没便宜付款,一直拖拖拉拉,我该怎么办? 工地老板拖欠工程款可以到建设行政主管部门投诉解决，或者向建筑工程所在地的人民法院提起诉讼。双方可以先行协商，催告在合理期限内支付价款；协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖，就该工程拍卖价款受偿。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 我私人住宅和包工头签订合同按图施工,但现在快要完了,发现好多地方与图纸不符合,我该怎么办？ 1、去相关建设管理部门要求双方协商解决。2、去当地建设管理部门投诉。3、如果和开发商协商不成，可以去法院立案庭立案处理。《中华人民共和国民法典》 第四百六十五条 依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 该内容由 范晓峰律师 和 律说律答 共创回答 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。