不可抗力造成的窝工费由谁承担-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	不可抗力造成的窝工费由谁承担
释义	不可抗力导致的窝工费由施工单位自行承担，建设方只承担工期索赔。建设方原因导致的，由建设方承担窝工、用工及工期索赔。根据最新的合同示范文本：人员窝工费由发包方承担，机械窝工由承包人承担。所谓不可抗力，在中国《民法通则》上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等，后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后，可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭，如必须变更或解除经济合同；也可能导致新的经济法律关系的产生，如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时，与保险公司之间产生出赔偿关系。当不可抗力事故发生后，遭遇事故一方应采取一切措施，使损失减少到最低限度。在订立买卖合同时，一般都订有不可抗力条款，其内容包括：不可抗力内容；遭到不可抗力事故的一方，向另一方提出事故报告和证明文件的期限和方式；遭遇不可抗力事故一方的责任范围。如因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事故，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
随便看	阳泉刑事犯罪律师费如何计算,费用是多少阳泉经济诈骗律师费怎么算阳泉职务犯罪请律师打官司如何收费阳泉刑事处罚纠纷打官司律师费用是多少阳泉找律师法律服务一般是怎么收费的,诉讼收费标准参考阳泉请律师代理案件一般是怎么收费的,律师费用收取标准阳泉故意杀人罪请律师要给多少钱阳泉请律师代理案件费用多少钱,律师费收费范围参考阳泉故意伤害罪辩护律师收费要多少阳泉青少年犯罪律师打官司需要多少钱阳泉请律师打官司收费标准是什么,律师费用收取标准阳泉请律师打官司一般是怎么收费的,律师费收费标准2023 阳泉刑事赔偿怎么算律师费阳泉刑事拘留律师收费标准阳泉请律师打官司如何收费,律师费收费范围参考晋中刑事案件律师收多少钱阳泉计算机犯罪律师费怎么收,如何计算阳泉聚众斗殴罪律师收费最新标准阳泉请律师打官司收费项目有哪些,律师费收费标准2023 阳泉请律师代理案件收费项目有哪些,律师费指导价规定阳泉找律师诉讼收费项目有哪些,律师费收费范围参考阳泉请律师代理案件收费标准是什么,律师费收费标准2023 阳泉请律师代理案件如何收费,诉讼收费标准参考男性有没有生育津贴国家规定阳了工资怎么发放 summary trial Summation summation summation summer assizes Summer Associate summing up summing up summit summit conference summit diplomacy summon summon a defendant summon a witness summon by force summoned in person summon exhortation summon for interrogation summoning by force summons Summons summons summons summons summons

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。