| 问题 | 建设工程索赔与反索赔案例之：承包人无故拖延或拒绝复工 |
| 释义 | 索赔案例 某市学校与某边筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷案 某市学校（以下简称发包人）于2006年4月22日与某建筑安装工程有限公司（以下简称承包人）签订了《教学楼工程施工总承包合同》(以下简称施工合同）承包范围为教学楼 土建、水电安装施工，该工程建筑面积为5368.66平方米，框架五层，质量标准为合格，施工 合同约定:2006年4月25日开工,2006年11月30日竣工，工期220日，工程采用固定单价合同的价格形式，工程预付款为合同价的20%,进度款于毎月10日前按照上月审定工程量的70%支付，最后一笔进度款支付至95%,预留5%作为质保金,2年缺陷责任期满后无息 退还。施工合同约定：“发包人无正当理由延期支付合同价款的，每迟延一日，应向承包人支付合同价款万分之二的违约金"：“承、发包双方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔权利人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失索赔权利。”承、发包双方还在施工合同专用条款中约定：“发包人无正当理由廷期支付进度款超过30日的，承包人有权暂停施工，由此产生的损失由发包人承担，工期应予顺延。”合同约定采取仲裁方式解决争议。 施工合同签订后，承包人按约定时间进场施工，在2006年8月23日工程主体结构封顶后，发包人因资金紧张未能按时支付工程进度款，经承包人多次催要仍未到账，因此承包人于2006年9月25日向发包人发送一份书面报告，称因发包人未按合同约定付款，承包人将于2006年10月1日停工，相关违约责任及停工期间的所有损失由发包人承担，随即承包人便全面停工。2006年11月23日.发包人筹到了工程款并支付给承包人，同时书面要求承包人复工。承包人在收到发包人的工程款后仍拒绝复工，并声称发包人应对停工期间承包人的工期延误及费用增加承担责任，否则不能开工，但承包人未按照合同约定期限递交索赔意向通知书。发包人遂函复承包人:“请你方自收到本函件之日起10日内复工。关于你方停、 窝工损失，请尽快予以申报并交由我方审核，我方审核确认后将予以支付。”但承包人收到函件后宣称已不相信发包人有能力支付该笔款项，于是既未申报损失，也未复工。合同工期届满后，工程仍处于停工状态。2007年3月2日，发包人向约定的仲裁机构提起仲裁申请，请求 该内容由 梁勤栓律师 和 律说律答 共创回答 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。