| 问题 | 签证和索赔有何区别？ |
| 释义 | 1、签证和索赔有何区别? (1)签证是双方协商一致的结果，而索赔是单方主张权利; (2)签证涉及的利益已确定，而索赔的利益尚待确定; (3)索赔是过程，签证是结果。 2、索赔期限和索赔时效有何区别? (1)索赔期限按照施工承包合同的约定处理，示范文本中有14天、28天和56天的规定; (2)如果合同约定了索赔期限，但是没有同时约定过期不能索赔，则索赔时效适用2年的规定，不作为的默示需要法定或约定，才可以视为意思表示; (3)如果合同约定了索赔期限，同时又约定过期就视为放弃索赔，则索赔时效就是索赔期限; (4)如果合同对索赔没有约定，属于约定不明，承包人随时有权提出索赔，没有时效限制。 一、工程停工费用索赔多久可以索赔 工程停工，如果合同对索赔期限有约定则按照约定，没有约定按法律规定。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。 二、工程索赔的程序都有哪些？ 工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。 1、提出索赔要求 当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。 2、报送索赔资料和索赔报告 在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。 3、协商解决索赔问题 协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。 4、调解 当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解。调解人可以是双方都信耐的个人(工程技术专家、律师、估价师等)，也可以是一个专门的组织(工程咨询或监理公司、工程管理公司、索赔争端评审组、合同争端评委会等等)，调解人按照政策、法规及施工合同的规定，在划分各方责任的基础上提出解决方案。如果双方同意调解方案并签字，那么调解完成。 5、诉讼 在双方和解不成，又没有仲裁协议的情况下，一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。但是由于司法解决在当事人不服的情况下，可以再向上级法院提起上诉，这可能使索赔问题长期得不到解决，陷入旷日持久的诉讼中，花费大量的诉讼费用和时间。因此当出现索赔问题时，应尽量避免通过诉讼解决。 以上就是关于工程索赔的主要依据是什么的相关内容介绍。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。