| 释义 |
法律分析：实际施工人维护自己的合法权利需要签订书面的施工合同，明确工程范围，工程质量、工期和工程款等主要内容；还需要收集本人已经实际履行合同的证据，包括设备租赁合同、材料买卖合同及付款依据等；然后向法院申请保护本人的权利。
法律依据：《民法典》第七百九十一条
发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。
《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
《民法典》第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。
|