网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 中途退场工程如何进行索赔?
释义
    施工合同索赔要点及费用范围:先协商,协商不成可诉诸法院。索赔依据包括合同文件、信函、会议纪要、进度记录、气象资料、法律文件等。可索赔费用包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费等。索赔必须有监理工程师确认的人员、设备、停工时间,并保留相关资料和图片。索赔期限一般不超过28天。
    法律分析
    先协商,协商不成去法院起诉。施工合同,补充合同和现场签证中如对停工日期,看护费用,周转材料和机械停滞已有约定时,应按照约定的原则作为计算补偿的依据。事前没有约定补偿原则的,双方可另协商处理。
    提出索赔的依据主要有以下几方面:
    1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。
    2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。
    3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。
    4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。
    5、国家有关法律法令政策性文件。
    可以索赔哪些费用:
    一般可以包括人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费。
    1、几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。
    2、设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
    3、保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。
    4、主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。
    以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。
    结语
    协商不成,诉讼解纷。根据施工合同、补充合同和现场签证约定的原则,停工日期、看护费用、周转材料和机械停滞等可作为补偿计算依据。索赔依据包括招标文件、合同文本、往来信件、会议纪要、进度计划、施工记录和照片等。索赔费用可包括人工、设备、材料、保函手续、贷款利息、保险、利润和管理费等。索赔必须在规定期限内提出,并保留相关资料和图片供调查使用。
    法律依据
    中华人民共和国建筑法(2019修正):第八章 附 则 第八十一条 本法关于施工许可、建筑施工企业资质审查和建筑工程发包、承包、禁止转包,以及建筑工程监理、建筑工程安全和质量管理的规定,适用于其他专业建筑工程的建筑活动,具体办法由国务院规定。
    中华人民共和国建筑法(2019修正):第三章 建筑工程发包与承包 第二节 发 包 第二十五条 按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。
    中华人民共和国民法典:第十八章 建设工程合同 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/24 14:02:42