| 释义 |
因疫情防控导致的建设工期延误，属于《合同》约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。
一、工期延误赔偿标准
工期延误赔偿标准：合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
二、不可抗力如何索赔
1、费用索赔：
通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得袭接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。
2、工期索赔：
通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。
三、承包人是否承担逾期竣工违约责任
承包人是否承担逾期竣工违约责任依据实际情况来看。当合同约定的工期延误原因发生时，不应消极等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，也不应口头报告或联系发包人，而应积极采取措施，及时向发包人提交书面报告，及时取得申请工期延误的签证，并及时收集固定工期延误的其他证据。发生发包人要求承包人承担工期延误责任的，承包人可以证明工期延误不是承包人造成的，避免承包人对逾期竣工承担违约责任。
【本文关联的相关法律依据】
《建设工程司法解释二》第六条：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
|