| 问题 | 建筑工程质量出现问题应该谁承担责任 |
| 释义 | 建筑工程质量责任原则：施工方承担质量问题责任，发包方承担设计和材料问题责任。根据《民法典》规定，发包人可要求施工人修理或返工，逾期交付由施工人承担违约责任。若发包人未按约定提供材料等，承包人可顺延工期并要求赔偿停工等损失。若因发包人原因停建或缓建，发包人应采取措施弥补损失并赔偿承包人相关损失和费用。 法律分析 1、建筑工程质量出现问题由过错方承担责任。施工方不按照设计图纸施工的、使用不合格或不合约定的建筑材料的，工程质量责任一般由承包方承担。 2、发包人提供的设计有缺陷的、发包人提供的建筑材料不合格的、发包人直接指定分包人的，工程质量责任一般由发包方承担。 3、法律依据；《民法典》 第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 拓展延伸 建筑工程质量问题的责任归属：法律规定与实践中的争议 建筑工程质量问题的责任归属一直是法律领域中的热门话题，同时也是实践中引发争议的问题。根据相关法律规定，建筑工程的质量问题责任应由多方面承担，包括建筑施工方、设计方、监理方等。然而，在实践中，由于各方的利益冲突、证据难以确凿等原因，责任的归属常常成为争议的焦点。一方面，法律规定了各方的责任范围和承担方式，但在具体案件中，如何界定责任的比例和证据的充分性仍然存在争议。另一方面，建筑工程质量问题的责任归属也受到当地政府监管、行业标准等因素的影响。因此，解决建筑工程质量问题的责任归属，需要综合考虑法律规定、实践经验和相关证据，以确保公正、合理的判决和赔偿。 结语 建筑工程质量问题的责任归属一直是法律领域中的热门话题，根据《民法典》的相关规定，施工方和发包方在工程质量问题中分别承担不同的责任。然而，在实践中，由于各方的利益冲突和证据难以确凿等原因，责任的归属常常成为争议的焦点。解决建筑工程质量问题的责任归属需要综合考虑法律规定、实践经验和相关证据，以确保公正、合理的判决和赔偿。 法律依据 中华人民共和国建筑法（2019修正）：第六章 建筑工程质量管理 第五十四条 建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。 建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。 中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。 中华人民共和国建筑法（2019修正）：第六章 建筑工程质量管理 第六十三条 任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。