| 问题 |
西安工地发现古墓,谁该掏钱承担保护成本? |
| 释义 |
西安工地发现古墓，应该由建设单位掏钱承担保护成本。
根据现行法规定，地下的所有文物、历史遗迹和其他具有地质研究或考古价值的文物、化石、硬币或物品均属于国家所有。而根据文物保护法，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在二十四小时内赶赴现场，并在七日内提出处理意见。
工地施工挖到古墓应对流程：
1、立即报告当地文物管理机关；
2、进行鉴定与处理，经鉴定没有保存或研究价值应通过公安机关、民政机关、当地村委会查找其墓地嗣人；
3、通过相应的告知程序后进行移墓，并作好记录与标记。
综上所述，发现古墓应采取合理有效的保护措施，防止任何人移动或损坏上述文物，并立即向政府有关行政部门报告，并通知监理人。发包人、监理人、承包人应当按照有关政府行政部门的要求采取适当的保护措施。施工单位未及时报告或者隐瞒文物，不停工继续施工的，造成文物丢失或者损坏的，会受到赔偿损失、罚款甚至追究刑事责任等处罚。
【法律依据】：
《中华人民共和国文物保护法》 第三十二条
在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在二十四小时内赶赴现场，并在七日内提出处理意见。文物行政部门可以报请当地人民政府通知公安机关协助保护现场；发现重要文物的，应当立即上报国务院文物行政部门，国务院文物行政部门应当在接到报告后十五日内提出处理意见。 依照前款规定发现的文物属于国家所有，任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。
|
| 随便看 |
- 房产税应该如何计算
- 没登记但怀孕了，现分手彩礼要求返还吗
- 决水罪刑事责任应该怎么承担?
- 决水罪既遂最少判几年？
- 可撤销的民事行为是什么
- 可撤销的民事行为的类型有哪些
- 可撤销的民事行为类型有什么
- 未婚先孕，抚养费能不能通过诉讼方式取得
- 未婚先孕抚养费起诉是否可以
- 未婚先孕怎么索要经济补偿
- 你好，我是未婚先孕我现在想诉讼找男方要抚养费怎么诉讼啊？
- 未婚怀孕期间抚养费是否需要支付
- 国家对新能源汽车的扶持政策 -法律知识
- 婚前贷款买房婚后房产登记在己方名下的房归谁
- 劳动争议的概念和办理的原则是什么
- 劳动争议仲裁的特有原则有哪些？
- 劳动争议仲裁的原则包括
- 简述处理劳动争议应该坚持哪些基本原则
- 劳动争议的概念和办理的原则是什么?
- 劳动争议仲裁的特有原则有哪些
- 劳动争议仲裁所特有的原则有哪些
- 劳动争议办理的原则概括
- 房屋解押都要什么手续
- 未成年能签合同吗？
- 女性遭遇家暴该怎么维权自己的权益
- cost-deducted and profit-sharing wage system
- cost for collision action
- costing
- cost, insurance and freight
- cost, insurance and freight cleared
- cost, insurance and freight duty paid
- cost, insurance and freight ex ship's hold
- cost, insurance and freight inland waterway
- cost, insurance and freight landed terms
- cost, insurance, and freight liner terms
- cost, insurance and freight ... named port of destination
- cost, insurance and freight net
- cost, insurance, freight
- cost, insurance, freight and interest
- cost, insurance, freight and war risks
- cost, insurance, freight, commission and interest
- cost, insurance, freight, exchange and port of destination
- cost-management responsibility system
- cost of a construction project
- cost of capital
- cost of comparable products
- cost of completion
- cost of cultivated land in protective zones of basic farmland
- cost of delays
- cost of expert evaluation
|