| 问题 | 建设工程停工损失纠纷的解决途径 |
| 释义 | 发包人和承包方在工程合同中对停工损失的责任约定。发包人未提供所需材料等导致停工，需承担赔偿责任。承包方未办理工期顺延签证导致停工，可要求发包方赔偿。 法律分析 1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失，由发包人承担损害赔偿责任。 2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。 拓展延伸 建设工程停工损失纠纷的调解与仲裁机制 建设工程停工损失纠纷的调解与仲裁机制是解决该类纠纷的重要方式。调解是通过第三方中立人的协助，引导双方当事人自主达成协议，以和解解决纠纷。调解具有灵活性、高效性和保密性等优势，能够帮助双方快速恢复合作关系。而仲裁则是通过仲裁庭对纠纷进行公正、独立的裁决，具有法律约束力。仲裁程序相对于诉讼程序更加简便、迅速，适用于复杂的纠纷。建设工程停工损失纠纷的调解与仲裁机制为当事人提供了多种解决途径，可根据具体情况选择合适的方式解决纠纷，既能保护各方权益，又能促进建设工程的顺利进行。 结语 建设工程停工损失纠纷的调解与仲裁机制，成为解决纠纷的重要方式。调解通过第三方中立人的协助，引导双方自主达成协议，以和解解决纠纷。仲裁则通过公正、独立的裁决，具有法律约束力。调解具有灵活、高效、保密等优势，有助于快速恢复合作关系。仲裁程序相对简便迅速，适用于复杂纠纷。建设工程停工损失纠纷的调解与仲裁机制为当事人提供多种解决途径，保护各方权益，促进工程顺利进行。 法律依据 《中华人民共和国民法典》 第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。