| 问题 | 银行垫资可以要求支付额度吗 |
| 释义 | 法律分析：可以要求支付垫资利息： 1、承包人与发包人对于垫资利息有约定的，按照约定处理利息事宜； 2、承包人与发包人没有约定垫资利息的，不可以要求发包人支付利息； 3、政府投资工程一律不得要求施工企业带资建设。 一、承包人顺延工程工期的适用法律有哪些 承包人可以顺延工程工期的情形有： 在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期： 1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。 3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。 4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。 5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。 二、追回工程欠款单需要注意哪些问题 追回工程欠款单需要注意以下问题： 1、及时主张业主逾期付款的权利或保存证据； 2、充分利用建筑合同的有效性，确保工程款的回收； 3、公司合理合法推迟工程款支付； 4、工程垫资应达成协议，确保合法化； 5、如何处理政府工程审计报告价格与合同价格的矛盾。 法律规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。 三、签订合同不付工程款怎么办 承包人可以提起建设工程合同纠纷诉讼。诉讼中，承包人可以要求发包方支付价款和逾期利息。如果发包人无力支付工程价款，除了根据建设工程的性质不宜折价、拍卖之外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。拍卖所得的价款，承包人有权优先受偿。 法律依据：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。