| 问题 | 工程的延期索赔怎么处理 |
| 释义 | 工程的延期索赔的处理： 1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料； 3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。 一、工程索赔报告的组成部分 工程索赔报告的组成部分包括序言；索赔事项概述；具体索赔要求；报告书编写及审核人员；索赔事项的处理过程；发出索赔通知书的时间；引证索赔要求的合同条款；指明所附的证据资料；索赔额计算部分；工期延长论证部分；证据部分。 二、有效进行工程索赔的条件是什么 有效进行工程索赔的条件是： 1、承包人应当在知道或者应当知道索赔后二十八日内向发包人提交索赔意向通知书，说明索赔原因，承包人逾期未发出索赔意向通知的，丧失索赔权； 2、承包人应在发出索赔意向通知书后二十八天内正式向发包人提交索赔通知书，索赔通知书应当详细说明索赔的理由和要求，并附有必要的记录和证明材料； 3、索赔事件有连续影响的，承包人应当继续提交连续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录； 4、在索赔事件影响结束后二十八天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。 三、工程反索赔的依据是什么 工程反索赔是指发包单位针对承包单位提出的索赔要求，根据建设工程相关法律法规规定，因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，或因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准，或承包人不履行、不完全履行合同其他义务，承包人均应承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。实践生活中，工程反索赔通常包括工程质量反索赔、工程延误反索赔、工程保修反索赔和其他事项反索赔。工程质量反索赔包括要求承包人对有缺陷的产品进行修补;要求承包人对不能通过验收的产品进行返工;要求承包人在规定的时间内修复存在质量问题的工程等。工期延误反索赔指工期延误属于承包人责任时，发包人对承包人进行索赔，即由承包人支付延期竣工违约金。工程保修反索赔指承包人在保修期内未完成修补工作，发包人有权雇佣他人来完成工作，发生的费用由承包人承担。其他事项反索赔是指承包人存在因不履行合同或不完全履行合同而造成其他违约行为，或是由于承包人的行为使业主受到损失时，发包人均可以提出索赔。 【本文关联的相关法律依据】 《民法典》第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。