| 问题 | 如何撰写劳务承包协议？ |
| 释义 | 建筑劳务工程承包协议书发包人(全称)：以下简称(甲方)承包人(全称)：以下简称(乙方)遵循平等、自愿、诚实信用的原则，经双方洽商，甲方______承建______工程中相关分项工程发包人给乙方实施完成，为明确双方责、权、利的关系，双方协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、施工地点：2、工程名称：3、建筑规模：4、结构类型：二、乙方承包工程范围：1、甲方向乙方提供经审查的设计施工图纸(除土石方工程、给、排水工程、电、气、暖工程、外墙保温、隔热工程、门窗工程、外墙漆、涂饰工程、阳台栏杆、楼梯栏杆、防水工程外)均由乙方组织人员完成。2、本工程所需用的机械设备，除塔吊、龙门吊、搅拌机由甲方提供外，其余机械均由乙方自备。3、本工程建筑材料的提供:所有建筑材料(如：钢材、水泥、砼、砖、砂子、石子等材料)均由甲方提供。4、本工程所使用的周、辅助材料(除乙方钢筋工需用的绑扎丝、切割片、焊条、焊剂和架模工所需的铁丝、钉子外)其余均由甲方提供。三、工程工期要求：从____年___月____日至___年___月___日完工，总工期日历天：_____天，乙方开工前十日内，乙方向甲方提供总进度计划，每月提供月进度计划和每月完成情况报表，乙方按进度计划组织施工，满足甲方的总工期要求，当甲方原因(除人力不可抗力的自然灾害)影响工期或停工待料时，工期相应顺延，超过7天时，按现场实有人数每人每天____元补偿给乙方工人生活费。四、质量要求：1、质量要求：合格。质量标准：按工程所在地现行施工规范和验收标准。2、若乙方出现不合格产品时。应返工重做，造成甲方材料损失费用按成本价2倍计算赔付。此赔付由甲方直接在本月的劳务工资中扣除。3、乙方在施工过程中若出现材料浪费，按成本价3倍计算赔付，若出现工地材料偷盗变卖等情况，经发现后按原价10倍处罚，情节严重时移交公安机关处理。五、安全责任：1、乙方在施工过程中严格按照本工种的安全操作规程和安全技术交底进行施工作业，做到不蛮干、不冒险、不违章。2、乙方根据现场情况，按照JGJ59-2011的检查标准，准时、有效、搭设可靠的安全防护设施。3、乙方不得聘用不宜从事建筑行业或患有病的人员以及国家规定的人员进场施工作业。4、乙方在施工过程中若出现伤、残、亡等事故，除由保险公司赔偿金额外，其差额由甲、乙双方均等承担。5、乙方施工人员的住宿、食堂及临设由甲方提供，伙食、炊事工作由乙方自行安排，费用由乙方承担。6、乙方必须派一名专职安全管理人员进行监督管理，确保施工现场安全隐患控制在萌芽状态。六、保险约定：乙方进场人员必须全额办理民工人身保险和意外保险，保险费由甲、乙双方各承担总保险费的50%。七、劳务单价及计算方法：1、劳务工资单价：按建筑面积计算：________平方米。大写：_____平方米计价。(此价中不含税)注：若不适用塔吊施工，由甲方向乙方每平方米补__________元作为乙方的二次搬运费。2、建筑面积计算约定：双方约定按现行定额〔2009〕建筑工程建筑面积计算规范进行计算，确定建筑面积，若因设计变更和业主要求出现工程增减时，费用该增则增，该减则减。八、保证金的约定：1、本合同签订进场15日内，乙方向甲方支付履约保证金：________元，大写_____。安全保证金：_______元，大写：________。质量保证金一个月内乙方向甲方支付______元，大写：________。总保证金：________元，大写：________。(各项保证金若甲方使用，按农村信用社贷款利率支付乙方资金利息，若双方监管则不计息)。2、保证金的退还方法：当该工程(五栋)基础施工完毕时，退还保证的30%，五栋主体封顶时退还总保证金的30%，五栋完工时(不待竣工验收)7日内退还40%。十四、补充条款：发包人(公章)：承包人(公章)：负责人(签字)：负责人(签字)：身份证号码：身份证号码：家庭住址：家庭住址：联系电话：联系电话：资金账号：资金账号： 二人合作协议书怎么写 订立合同各合伙人：姓名__，性别_，年龄__，住址___。(其它合伙人按上列项目顺序填写)第一条合伙宗旨_____第二条合伙经营项目和范围____第三条合伙期限合伙期限为__年，自__年__月__日起，至__年__月__日止。第四条出资额、方式、期限1、合伙人__(姓名)以__方式出资，计人民币__元。(其它合伙人同上顺序列出)2、各合伙人的出资，于__年__月__日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。3、本合伙出资共计人民币__元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。第五条盈余分配与债务承担1、盈余分配，以__为依据，按比例分配。2、债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的__为据，按比例承担。第六条入伙、退伙，出资的转让1、入伙：（1）需承认本合同;（2）需经全体合伙人同意;（3）执行合同规定的权利义务。2、退伙：（1）需有正当理由方可退伙;（2）不得在合伙不利时退伙;（3）退伙需提前__月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;（4）退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;（5）未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。第七条合伙负责人及其它合伙人的权利1、_为合伙负责人。其权限是：（1）对外开展业务，订立合同;（2）对合伙事业进行日常管理;（3）出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;（4）支付合伙债务;（5）___。2、其它合伙人的权利：（1）参予合伙事业的管理;（2）听取合伙负责人开展业务情况的报告;（3）检查合伙帐册及经营情况;（4）共同决定合伙重大事项。第八条禁止行为1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。3、禁止合伙人再加入其它合伙。4、禁止合伙人与本合伙签订合同。5.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。第九条合伙的终止及终止后的事项1、合伙因以下事由之一得终止：（1）合伙期届满;（2）全体合伙人同意终止合伙关系;（3）合伙事业完成或不能完成;（4）合伙事业违反法律被撤销;（5）法院根据有关当事人请求判决解散。2、合伙终止后的事项：（1）即行推举清算人，并邀请__中间人(或公证员)参与清算;（2）清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;（3）清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。第十条纠纷的解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。第十一条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。第十三条其它第十四条本合同正本一式____份，合伙人各执一份，送____各存一份。合伙人：____(盖章)_年__月__日 委托协议书范本怎么写 委托协议书授权方：地址：法定代表人：被授权方：地址：法定代表人：营业执照号：一、授权依据本授权委托书依据上述双方于200年月日共同签署并已生效的《》（填写合同编号、名称）出具。二、授权范围（一）授权的地域范围本《授权委托书》只适用于省市范围内办理授权事项之用，超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用，不对授权方产生任何法律效力，一切后果由被授权方自行承担。（二）授权的事项范围授权方兹授权被授权方在授权地域范围内从事如下事项：1、2、3、4、5、（详细按照授权依据上的授权事项进行填写）在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担，否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，产生的一切后果概由被授权方自行承担。三、授权期限1、本授权委托书的有效期为年，自至止。2、授权方在授权期限内合法提前撤销授权的，授权亦自行终止，本《授权委托书》失效。3、授权期限到期，本《授权委托书》失效。授权期限到期或授权被授权方提前撤销后，被授权方仍以授权方名义行事的，对授权方不产生任何法律效力，一切后果由被授权单位自行承担。四、其他1、本《授权委托书》自授权期限开始之日起生效。2、本《授权委托书》一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。3、本《授权委托书》未尽事宜，按双方签署的《》（就是填写授权依据）执行。4、本《授权委托书》不得擅自转借、涂改或复印，否则无效。5、本《授权委托书》失效后，被授权方需将《授权委托书》退回授权方。授权方：（盖章）年月日注意事项：授权前应了解被授权方的经营范围、业绩、公司规模、办公地点等基本情况；因《授权书》只反映授权方的意愿，对被授权方不具法律约束力，所以在《授权书》中的重要条款内容必须在授权方与对被授权方双方签订的合同中明确表述；《授权书》中，“被授权的事项范围”的表述须清晰明确，不能含糊不清；如被授权方为单位，应让对方提供营业执照复印件（同时须提供营业执照原件供核准，如不能提供原件，则复印件上须盖对方公章）、法人身份证复印件、联系人（经办人）身份证复印件等；如被授权方为个人，应让对方提供身份证复印件（同时须提供身份证原件供核准）；6、被授权方应出示的基本材料包括：营业执照、税务登记证、法人身份证、经办人身份证、相关资质文件、业绩报告、财务报告、设备状况、公司其他情况，并以附件方式与授权书（备份）一同存档，同时应如实填写《被授权方基本受审材料》表格；在涉及授权经营时，应明确授权方与被授权方之间的财务结算方式，以合同的方式进行规范并与授权书（备份）一同存档备案；被授权方基本受审材料执行部门：被授权方：授权事项： 林地承包期到期怎么办 林地承包期到期后由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包。特殊林木的林地承包期，经国务院林业行政主管部门批准可以延长。 行政起诉书怎么写怎么写啊？ 行政起诉书的具体写法为： 1.原告：包括姓名、性别、民族、年龄等； 2.被告：包括名称、住址、法定代表人姓名、职务； 3.案由：根据具体案件情况填写； 4.诉讼请求：根据具体案件情况填写； 5.事实与理由：根据具体案件情况填写； 6.此致、落款、时间。 根据《行政诉讼法》第四十三条，人民法院应当在立案之日起五日内，将起诉状副本发送被告。 林地承包期到期后怎么办 林地承包期到期后由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包。特殊林木的林地承包期，经国务院林业行政主管部门批准可以延长。 该内容由 蒲能律师 和 律说律答 共创回答 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。