工程合同发包违约有哪些责任-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	工程合同发包违约有哪些责任
释义	法律分析：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
随便看	发生合同纠纷时原告要向自己所在的的法院提起诉讼吗合同纠纷是否一定需要诉讼解决？合同纠纷是否算民事诉讼主张部分合同条款无效主张合同条款无效在民事合同案件中，合同一方不认可合同内容，应该由谁来提供证据？合同纠纷起诉需要什么条件合同纠纷诉讼的起诉条件合同纠纷诉讼程序 -法律知识请问法律规定的合同纠纷如何起诉合同纠纷起诉所需条件是什么？起诉合同纠纷需要满足哪些条件？合同纠纷起诉步骤概述起诉合同纠纷应该处理合同纠纷案件的起诉应符合哪些条件私下签的承诺书是否有法律效力？私下签的承诺书有法律效力嘛？妻子偷看丈夫微信算不算侵犯隐私权 -隐私权强奸罪的加重情节都有哪些特别重大事故的情节特别严重的罚款多少钱？特别重大事故情节严重的罚款多少钱？带薪年假如何计算？带薪年假的计算方法是什么？租客签一年合同住半年走怎么办 -租赁合同先离婚后分债务可以吗先离婚还是先分割债务 license for the import of psychotropic drugs license for the right of use license for the safe production of explosives license for the sales of explosives license for the sales of industrial products license for the storage of explosives license for the transport of explosives license for the use of land in construction license for the use of radioactive drugs license for the use of radio transmitting apparatus license for tobacco monopoly businesses license for tobacco monopoly manufacturing enterprises license for tobacco monopoly retail enterprises license for tobacco monopoly wholesale enterprises license for trial production of new medicine license for trial use of new medicine license for use license for wholesaling of table salt license-issuing authority license number license of a patent license of insurance operations license (of invention, copyright or trademark) license of right license on commonly used software

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。