| 问题 | 土方剥离工程承包合同的主要内容包括什么 |
| 释义 | 土方剥离工程承包合同的主要内容包括有签订土方剥离工程承包合同双方当事人的姓名或名称和住所；工程范围；建设工期；中间交工工程的开工和竣工时间；工程质量；工程造价；技术资料交付时间；合同的违约责任；解决争议的方法；当事人约定或法律规定的内容等。 土方剥离工程承包合同的主要内容包是什么 土方剥离工程承包合同的主要内容包是：土地剥离工程承包合同主体的身份信息；工程范围、建设工期、中间交工程的开工和竣工时间、工程造价和工程质量等信息；权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等；最后由双方签字盖章、注明日期。 承包建筑土方工程合同的内容是什么 承包建筑土方工程合同的内容主要包括： 1、发包方负责人(甲方)，身份证号，承包方负责人(乙方)，身份证号； 2、合作内容；； 3、甲方责任； 4、乙方责任； 5、合同的变更、终止； 6、付款方式； 7、违约责任； 8、争议解决方式； 9、双方当事人签字及日期。 挖河土方工程承包合同范本是什么 挖河土方工程承包合同范本发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。免费公文网版权所有二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。免费公文网版权所有4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：联系电话：联系电话：****年**月**日，****年**月**日 农村土地承包合同主要包括哪些内容？ 订立程序如下： 1.选举产生承包工作小组。 2.拟定并公布承包方案。 3.村民会议讨论通过方案。 4.组织实施承包方案。 5.签订承包合同。 选用下列材料： 1.发包方的主体资格证明、法定代表身份证;委托他人办理的，需提交授权委托书和代理人身份证。 2.承包法身份证明。 3.土地权属证明。 4.发包方关于土地承包的决议。 5.土地承包合同。 建设工程施工合同的主要内容包括什么 建设工程施工合同的主要内容包括有：建设工程施工合同双方的姓名、联系方式；建设工程施工合同标的、标的物数量、标的物质量、价款或报酬；建设工程施工合同的履行期限、履行地点和履行方式；建设工程施工合同的违约责任及争议解决方式；法律规定和当事人约定的其他内容等。 该内容由 张鹏程律师 和 律说律答 共创回答 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。