| 释义 |
当索赔事项发生后，及时在合同规定的时限内向监理递交索赔意向书，索赔意向书应该根据合同要求抄送相关单位，若未能在规定的时限内提出索赔，即丧失要求追加款项和延长工期的权利。
施工方接到中标通知书后28天之内，有权得到由业主提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并向施工方进行技术交底。若在28天之内未收到图纸及其相关资料，作为施工方可以按照合同提出索赔申请，中标通知书下达后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔期限结束日。在施工准备阶段，一般进行工期索赔。当施工机械、作业人员进场后，达到施工条件而不能提供详细图纸导致施工不能进行时，应索赔机械停滞费、人员窝工费，工期顺延。
拖欠工程款不给怎么解决？
1、和对方进行协商。协商的方式有很多，可以是口头的，也可以是书面的，还可以委托律师代为协商；
2、在协商不成的时候就要收集证据，保全证据；
3、向法院申请支付令或者提出诉讼；
4、如果债务是有保证人的，那么就可以向保证人催讨债务。如果债务人已经死亡，债务人的继承人或者受遗赠人接受继承或者接受遗赠的，债权人有权向他们请求清偿债务；
5、如果债务人失踪达到一定的期限，债权人可以向法院申请宣告债务人失踪或者死亡。当法院宣告后，债权人可以将宣告失踪的债务人的代管人作为讨债对象，或者将宣告死亡的债务人的财产继承人或者其他取得人作为讨债的对象。以上是律师整理出关于拖欠工程款的内容，大家了解了吗？
《2013年清单计价规范》9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔： 1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利； 2．承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料。
该内容由 赵明律师
和 律说律答 共创回答
|