| 问题 | 工期索赔时间怎么计算 |
| 释义 | 法律分析： 工期索赔时间的计算是在承包人知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交书面的索赔意向通知书，说明索赔的事由；如果承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。 法律依据 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。