| 问题 | 人防设备施工合同违约责任有哪些 |
| 释义 | 一般都是支付违约金或者赔偿损失，也可以继续履行合同或者采取补救措施。违约责任可以分为甲方违约以及乙方违约两种情况来看： （一）施工合同承包方（乙方）的违约责任 1，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金； 2，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 （二）施工合同发包方（甲方）的违约责任 1，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 2，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 3，工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。 4，未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。 5，工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。 一、签订施工合同的注意事项 1、合同漏项。就是必须约定的条款没写，给后期决算带来麻烦，在合同签订前，可以对照公司合同范本，看看里面有哪些合同组成要素；其次，要有一个“连续性”思维方式，可以按照时间先后顺序、工艺流程为主线思考可能存在的问题，从而对合同进行完善，思维是连续的，合同条款应该就不存在太大问题。 2、合同约定条款模糊。一句话可以有两种理解意思，决算时双方均按对自己有利的方式理解，是扯皮的导火索，应杜绝。 3、生搬硬套合同范本，有悖合同签订初衷。为了省事，生搬硬套合同范本，也不考虑合同的可执行性和项目管理模式，结果不但起不到合同指导施工的目的，反而阻碍了施工生产。合同签订的前提是方便现场管理、指导现场施工，在这个大前提下再来明确经济条款；否则，可能因合同签订不合理增加管理、施工、监控难度，间接增加项目成本。 4、签字手续不完善。为图省事，签字的时候仅在最后一页的甲方或乙方上签字了事，孰不知合同的重要条款一般都不在最后一页；有些合作方最后扯皮在打官司的时候法院按照同情弱势群体，合同双方均有知情权的条款执行，很容易吃亏。切记合同每页都要双方签字。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。