| 问题 |
需要如何理解竣工日期 |
| 释义 |
对工期与开工日期的问题，较好理解，但对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，可谓关系甚大。竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
|
| 随便看 |
- 租房中途房东把房子卖了怎么办
- 租房途中房东卖房属于违约吗
- 租房期间,房东要把房子卖了,违约了要如何处理
- 房子卖了物业费没交会被起诉吗
- 租房途中房东卖房属于违约吗
- 在租房期间房东把房子卖了算违约吗?
- 我的房子卖了想违约怎么办
- 租房期间,房东要把房子卖了,违约了怎么办
- 房东把房子卖了算违约吗？
- 租房子房东把房子卖了算违约吗？
- 租房中途房东把房子卖了怎么办
- 商铺被房东卖了怎么办?
- 我的房子卖了想违约怎么办
- 租房期间,房东要把房子卖了,违约了怎么处理
- 房价上涨二手房卖主违约怎么处理?
- 租房期间,房东要把房子卖了,违约了要如何处理
- 租房期间,房东要把房子卖了,违约了怎么办
- 租房期间,房东要把房子卖了,违约了怎么办？
- 租房中途房东把房子卖了怎么办
- 卖主卖了农村房屋后又反悔
- 租房期间,房东要把房子卖了,违约了怎么办
- 租房中途房东把房子卖了怎么办
- 租房中途房东把房子卖了怎么办
- 在租房期间房东把房子卖了算是违约嘛
- 租房期间,房东要把房子卖了,违约了怎么办？
- book of original documents for payment
- book of original entry
- book profit
- book publisher
- book publishing danwei
- book publishing unit
- books
- books audit
- books of adjournal
- books of authority
- books of entries
- Books of Sederunt
- book surplus
- book value
- book value
- Book Value
- book worship
- Boot
- bootlegging
- Booty
- booty
- border
- border area
- border checkpoint
- border clash
|